РАЗРАБОТКА И ПОШИВ ПЛАТЬЕВ И КОСТЮМОВ ДЛЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
DESIGN AND SEW DRESSES AND COSTUMES FOR FIGURE SKATING

Условия настоящего договора распространяются на заказы на пошив изделий с использованием сайта: axel-shop.com, официальной страницы в социальной сети Instagram: www.instagram.com/axeltrendsport и официальных страниц ателье для фигуристов Аксель в других социальных сетях.

По желанию Заказчика при размещении заказа на пошив возможно внесение изменений в нижеизложенные условия договора подряда на индивидуальный пошив.
В случае, если Заказчиком не озвучена просьба о внесении изменений в нижеизложенные условия договора подряда на индивидуальный пошив и произведена предоплата за пошив сообщенным Исполнителем способом, на взаимоотношения сторон распространяются условия, изложенные ниже.

Договор на индивидуальный пошив

г. Москва «___» ___________ 2023 г.

_______________________ (именуемый в дальнейшем Исполнитель), одной стороны, и Гражданин (ка) ___________________________________________________________________________, паспорт серии ________ № _________, выдан ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется произвести пошив _____________________________________________________________ далее – «Изделие», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.2. При заключении настоящего договора Заказчик согласовывает дизайн (эскиз) изделия и материалы, применяемые для пошива. Подтверждением согласования дизайна и материалов является смс-сообщение, сообщение WhatsApp, письмо e-mail, внесение предоплаты за пошив.

2. Сумма договора и порядок оплаты
2.1. Сумма договора составляет ________________ (_________________________________) рублей.
2.2. Оплата работ Исполнителя производится Заказчиком на условиях предварительной оплаты в размере _____________ (_______________________________________________) рублей.
2.3. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком не позднее дня получения уведомления от Исполнителя о готовности изделия (Способ уведомления о готовности: сообщение WhatsApp, письмо e-mail, смс-сообщение).
2.4. Оплата по дистанционным заказам производится способами, доступными к использованию в момент размещения заказа. Доступные на момент оплаты способы оплаты определяются Исполнителем.

3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения его сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Срок пошива, определенный при размещении заказа, является предварительным, и может быть продлен исполнителем до 6-ти месяцев максимум. О необходимости продления сроков пошива Исполнитель уведомляет Заказчика посредством сообщений WhatsApp либо иным способом.
3.3. Изделие принимается Заказчиком по факту готовности на основании акта приема-передачи. При дистанционных заказах подтверждением передачи изделия Заказчику является транспортная накладная либо иной документ, подтверждающий передачу готового изделия к перевозке (доставке) по адресу Заказчика.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
- письменно согласовать с Заказчиком превышение указанной в договоре цены Изделия в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
- в случае, если Заказчик не принимает Изделие в 14-дневный срок с момента, указанного в пункте 3.2. настоящего договора, письменно уведомить Заказчика о том, что Изделие будет передано на реализацию по истечении (количество) дней со дня отправления уведомления;
- предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о требованиях, способах и условиях ухода за Изделием и его использованием;
- в разумный срок устранить все обоснованные замечания по переданным для тестовых прокатов костюмам.
4.2. Исполнитель вправе:
- приостановить работу, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
- удержать Изделие, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить стоимость Изделия, предусмотренную договором;
- при обнаружении недостатков Изделия, за которые он отвечает, вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново в срок, не превышающий общий срок изготовления изделия по настоящему договору.
4.3. Заказчик вправе:
- использовать готовое изделие в качестве костюма для спортивных соревнований и тренировок.
4.4. Заказчик обязуется:
- предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
- принять Изделие работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
- известить Исполнителя в трехдневный срок об обнаруженных производственных недостатках Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему договору, установленных в пункте 3.2 настоящего договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.
5.2. В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2. и 3.3. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пени в размере 0,01% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.
5.3. Риск случайной гибели, случайного повреждения Изделия до приемки Заказчиком (отправки Заказчику) несет Исполнитель.

6. Отказ от исполнения договора
6.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим договором цены пропорционально стоимости работы, выполненной Исполнителем и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением договора.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем настоящего договора.

7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантия на Изделие составляет один месяц.
7.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Изделия Заказчику по акту приема-передачи.

8. Прочие условия
8.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным письменным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.
8.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков Изделия, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Исполнителя.
8.3. Исполнитель не производит устранение недостатков при нарушении Заказчиком требований и условий ухода за Изделием и его неправильным использованием, а так же при появлении дефектов в результате естественного износа.

9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.
9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, пандемии и иные стихийные бедствия.

10. Разрешение споров
10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.
10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда по есту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.
Приложения к договору: Замерный лист, эскиз костюма.

Адреса и реквизиты сторон